因新冠肺炎疫情影响,承包人提出的下述哪些损失主张, 可能得到法院支持()
A.工程实体部分的损失(除质量、安全未达标外)
B.承包人因停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用
C.疫情期间人工工资上涨、额外增加卫生防疫费用
D.因疫情导致建筑材料运输受限增加运输成本(含人员、车辆管理成本)
E.停工后工期应当顺延,复工后发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用
E、停工后工期应当顺延,复工后发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用
解析: 国家卫生健康委2022年12月26日发布公告,将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。根据公告,经国务院批准,自2023年1月8日起,解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施;新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。